Фактически выполненные работы это

Содержание

Фактически выполненные работы это

Фактически выполненные работы это

В случае если окончательный расчет между заказчиком и подрядчиком не произведен, проведение обследования и получение экспертного заключения от независимой экспертной организации лучше всех иных аргументов убеждает подрядчика пересмотреть документацию по объемам выполненных работ, предъявляемую к оплате.

При этом согласованная документация так и не была представлена ООО “ЭнергоСтрой”, выполнение работ им не возобновлялось. В связи с чем суд указал, что фактически Договор прекратился по инициативе заказчика, то есть имели место обстоятельства, предусмотренные статьей 717 ГК РФ.

Статьи: Доказательства выполнения работ или услуг

Следует отметить, что суды иногда занимают позицию о том, что акт приема-передачи и другие документы не являются надлежащим доказательством выполнения работ, если из их содержания невозможно установить объем и стоимость каждого вида выполненных работ. Унифицированная форма КС-2 содержит соответствующие графы.

Ненадлежащее выполнение работ: как предъявить претензию, проверка качества и необходимость в экспертизе

Следует знать, если потребитель уклоняется от процедуры приемки результата работы, то исполнитель может в одностороннем порядке подписать акты, и они будут являться доказательством успешной сдачи работ.

Поэтому, если потребитель не доволен выполненной работой, необходимо отказаться от приемки работы на основании ее некачественности (написать письменный отказ с указанием дефектов и брака и требованиями об их устранении, уменьшении цены или отказа от исполнения договора и пр.).

Рекомендуем прочесть:  Статус безработного и его право на пособие

Экспертиза объема выполненных строительных работ

Нормы и расценки определены в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г., с учетом индексов перечета в текущий уровень цен отражающих стоимость затрат на расчетный период по заработной плате, эксплуатации машин и механизмов, материалов. В расценках отражен среднеотраслевой уровень затрат, необходимый для выполнения полного комплекса операций по каждому виду работ.

Последствия фактического выполнения работ для признания предмета договора подряда согласованным

Как усматривается из материалов дела, подрядчик приступил к выполнению строительных работ и выполнил их на сумму 17 735 776 рублей 38 копеек.

Объем фактически выполненных работ подрядчик фиксировал в актах, по которым заказчик принимал результаты работ, что подтверждается подписанными сторонами актами форм N КС-2 и КС-3. Выполненные работы оплачены генподрядчиком в сумме 5 943 000 рублей. Спора по сроку выполняемых работ у сторон не возникало.

Стоимость работ стороны согласовали в соответствии с пунктом 2.1 договора по фактически выполненным работам согласно актам приемки выполненных работ формы N КС-2 и справкам формы N КС-3.

Такой подход представляется не вполне обоснованным. Приостановление подрядчиком работы при наличии любых обстоятельств, препятствующих ее своевременному выполнению, является нелогичным, поскольку это только увеличит просрочку.

Именно поэтому, вероятно, непредоставление заказчиком технической документации согласно п. 1 ст.

719 ГК РФ дает подрядчику право приостановить работу, а выявленная недоброкачественность такой технической документации возлагает на него обязанность сделать это.

Сам по себе факт выполнения подрядчиком работ не означает возникновения у заказчика обязанности оплатить их результат

В соответствии с пунктом 2 статьи 763 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Рекомендуем прочесть:  Заявление на развод через суд образец 2020

Определение стоимости фактически выполненных работ

Размер ущерба определен как разница между ценой Государственного контракта и стоимостью фактически выполненных работ и примененных материалов, и составляет 2 461 479 (два миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча четыреста семьдесят девять) рублей, 36 копеек (2 935 250 рублей – 473 770,64 рублей).

Приемка выполненных работ

3. Подписанный подрядчиком односторонний акт сдачи-приемки работ является недействительным и не является основанием для оплаты этих работ заказчиком, поскольку в нарушение пункта 1 статьи 753 ГК РФ подрядчик не направил заказчику сообщение о готовности к сдаче результата выполненных по договору работ и составлении акта сдачи работ.

Источник: https://zakonandporyadok.ru/opeka/fakticheski-vypolnennye-raboty-eto

Заказчик отказался от исполнения договора

Указанные правовые позиции ставят подрядчиков (в первую очередь, выполняющих работы на основании государственных или муниципальных контрактов) в крайне уязвимое положение, исключая возможность перераспределения контрактной цены внутри согласованной сметы (удорожание за счет увеличения объема одних работ нередко компенсируется экономией, полученной за счет уменьшения объема других работ).

Основанием для проведения технического обследования служит Договор о проведении строительной экспертизы, в котором указываются цель обследования и перечень объема работ, которые необходимо выполнить.

Приемка заказчиком строительных работ, выполненных подрядчиком, традиционно является точкой «Х» в отношениях сторон договора строительного подряда, тем моментом, после которого стороны могут либо радостно пожать друг другу руки и подписать акты приемки-сдачи выполненных работ, либо вступить на тропу долгого и деструктивного диалога, в котором под час ни одна из сторон не готова слушать другую.

В первом случае в соответствии со ст. 724 ГК РФ, если иное не установлено законом или договором подряда, Вы вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено, или в пределах гарантийного срока, или при отсутствии указания на таковой – в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы.

При расчетах авансовыми платежами в договоре следует предусмотреть порядок проведения таких расчетов. Например, стороны договорились о текущем (промежуточном) финансировании строительства путем оплаты подрядчику фактически выполненных за определенный период времени работ.

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6)

То есть, по идее, если цена договора твердая и результат работ достигнут, заказчик обязан оплатить работу по согласованной твердой цене. В этом случае риски возможного удорожания строительства вследствие того, что фактически выполненный объем работ оказался больше сметного, ложатся на подрядчика.

Отсутствие перечисленных документов является грубым нарушением действующих нормативно-технических документов в строительстве.

По условиям п. 6.5 договора при отказе подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет, с последующим выставлением соответствующего требования подрядчику.

Согласно пунктам 1-3 статьи 743 ГК РФ, подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.

При выполнении работ по осмотру объёма фактически выполненных строительных, ремонтных и объёма отделочных работ проводится учет полученных данных, фото-фиксация дефектов, нарушений и составляется ведомость выполненных работ, на основе данных исполнительной документации.

Отметим, что смета, цена работ могут являться приблизительной или твердой, и в последнем случае подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик – ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов (п. 4, 6 ст. 709 ГК РФ).

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства.

Сделки юридических лиц между собой должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения (подп. 1 п. 1 ст. 161 ГК РФ).

Если цена договора твердая (фиксированная), то по окончании определенного периода времени стороны должны определить процент технической готовности выполненных работ исходя из физических объемов. Сумма текущего финансирования в этом случае определяется как твердая (фиксированная) цена, умноженная на процент технической готовности работ.

Однако акт контрольного обмера, составленный в одностороннем порядке заказчиком либо подрядчиком не может служить надлежащим доказательством объема и стоимости выполненных строительно-монтажных работ (Постановление ФАС Московского округа от 4 мая 2006 г. № КГ-А40/3504-06).

Согласно пунктам 1.1 — 1.2 которого истец обязался выполнить строительно- монтажные работы в офисном помещении 20-го этажа здания БЦ «ЛОТТЕ», общей площадью 136,58 кв. м. по адресу: г. Москва, Новинский бульвар, д. 8, в соответствии с Техническим заданием и Сметой, которые являются неотъемлемой частью договора.

В любом случае следует учитывать, что при рассмотрении судебного дела арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (ст. 71 АПК РФ). Данное положение подлежит применению и при оценке судом такого доказательства, как акт контрольного обмера.

Также нашим строительным юристам удалось убедить арбитражный апелляционный суд в необоснованности доводов апелляционной жалобы и законности ранее принятого решения.

По результатам рассмотрения настоящего дела по строительному спору арбитражный суд апелляционной инстанции принял нижеуказанное постановление, в соответствии с которым ранее принятое в пользу нашего Клиента решение Арбитражного суда г.

Достаточно часто заказчик отказывается по той или иной причине подписывать акт о выполнении работ. Как правило, это приводит и к последующему отказу заказчика в оплате выполненных подрядчиком объемов.

В частности, по ч. 2 ст. 277 ТК РФ в случаях, предусмотренных федеральными законами, руководитель организации возмещает данной организации убытки, причиненные своими виновными действиями.

При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, установленными гражданским законодательством.

Соответственно в предусмотренных законом случаях с руководителя организации может быть взыскана и упущенная выгода (норма ч. 1 ст. 238 ТК РФ не применяется).

Мы проводим подсчёт объёма фактически выполненных работ по ЮФО (Ростовская область, Краснодарский край, Республика Крым).

Ежемесячные акты приемки работ подписаны директором, но работы за этот период не выполнены. На какую норму права ссылаться при составлении искового заявления?

Как подрядчику зафиксировать фактически выполненные работы при одностороннем расторжении договора подряда (по статье 717 Гражданского кодекса РФ)?

Расторжение договора подряда по инициативе подрядчика

В статье устанавливается обязанность заказчика при одностороннем отказе от договора уплатить подрядчику часть согласованной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от договора.

Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) зарегистрирована на ЗАО «Независимое агентство строительных экспертиз».

Во-первых, согласно п. 2 ст. 754 ГК РФ подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства.

Соответственно, акт о приемке выполненных работ может быть признан соглашением сторон о таком изменении.

Подрядчик и заказчик заключили договор на изготовление, доставку и монтаж алюминиевых балконов на объекте согласно согласованному графику. Направленный подрядчиком акт приемки выполненных работ заказчиком не подписан, оплата по нему не произведена.

В зависимости от количества дефектов и степени повреждения, техническое состояние строительных конструкций оценивается по следующим категориям (см.

При таких обстоятельствах действия заказчика являются ни чем иным, как необоснованным уклонением от оплаты подрядчику выполненных работ, что и учел суд, признав односторонний акт основанием для оплаты выполненных работ в полном объеме.

При выборе экспертной организации заказчиком в одностороннем порядке рекомендуем предъявлять к ней следующие требования и запрашивать следующие документы.

По договору субподряда субподрядчик обязался выполнить работы по гидронамыву песка в карьере. Согласно договору оплата работ производится по факту их выполнения ежемесячно с течение 30 банковских дней на основании счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ (форм КС-2 и КС-3), подписанным сторонами.

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

Свидетельские показания с прочими имеющимися фактами по делу, могут доказывать, например, фактическое выполнение работ на объекте; наличие препятствий в выполнении работ или сроки начала или завершения работ или отдельных этапов.

Подрядчик обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании долга за выполненные работы. Решением суда первой инстанции, оставленным постановлением суда апелляционной инстанции без изменения, исковые требования удовлетворены.

Суд кассационной инстанции поддержал вынесенные судебные акты и указал следующее. Заказчик в письме отказался от приемки выполненных работ, указав на наличие дефектов и необходимость регулировки изделий, устранения недостатков и предоставления отчета о проведенных работах.

Повторно направленные после устранения недостатков акты ответчик не подписал.

В первом случае спор возник в связи с проведенной контрольным управлением проверкой объема выполненных подрядчиком по государственному контракту работ, по результатам которой было установлено, что фактически подрядчиком выполнен меньший по сравнению со сметным объем работ (хотя их результат был достигнут и принят заказчиком без замечаний).

И тут встает вопрос, какими доказательствами доказывать, что Подрядчик сделал по факту, какой объем выполнен и выполнен ли он вообще.

Расторжение договора подряда по инициативе заказчика

Поэтому акт сдачи или приемки не может рассматриваться как документ, в силу которого заказчик автоматически дает согласие на любые дополнительные работы, не предусмотренные технической документацией и сметой, и, соответственно, не может являться основанием для внесения изменений в договор.

Исполнитель может предоставить доказательства, что покупал стройматериалы для того, чтобы использовать их для выполнения техзадания.Вместе с тем обращаем внимание, что получение согласия экспертной организации представить указанные документы может оказаться затруднительным, поскольку они содержат в себе коммерческую тайну клиента экспертной организации, которую эксперт не вправе разглашать.

Источник: https://robell.ru/obshhestvo/22669-fakticheski-vypolnennye-raboty-yeto.html

Личный кабинет Кукуруза: вход по номеру карты

Фактически выполненные работы это

Карта Кукуруза – это удобный инструмент для проведения безопасных платёжных операций.

Она позволяет пользователям получать ряд услуг и товаров бесплатно или со значительной скидкой, а также осуществлять частичный возврат потраченных средств.

С этой банковской карточки также можно оплачивать коммунальные услуги и покупки, совершённые онлайн. Для этого нужно лишь зарегистрироваться и авторизоваться в личном кабинете пользователя карты Кукуруза.

Личный кабинет Кукуруза на сайте mybank.oplata.kykyryza.ru

После прохождения процедуры регистрации в личном кабинете клиенту будут доступны все опции, связанные с безопасным управлением счётом карты Кукуруза и изменением его настроек. Нужный для этого сетевой ресурс расположен по адресу mybank.oplata.kykyryza.ru.

Данная версия сайта отличается обновлённым интерфейсом, что позволяет владельцу карты Кукуруза проводить все необходимые операции гораздо быстрее, не путаясь в многочисленных ссылках и вкладках, поскольку доступ к нужным разделам открывается уже с основной страницы.

Помимо этого при переходе в свой личный профиль клиент может просмотреть информацию об остатке на счёте, а также открыть один из следующих разделов меню:

  1. Платежи (здесь можно оплатить сотовую связь, перевести средства на игровой аккаунт или страничку в соцсетях);
  2. Переводы (незамедлительный перевод денежных средств на любой счёт);
  3. Шаблоны (опция применяется для сохранения тех операций, которые в будущем нужно будет неоднократно повторить, что позволяет дублировать переводы и платежи одним нажатием клавиши);
  4. Валюта (пользователь может продавать и приобретать валюту прямо через панель своего браузера).

страница личного кабинета Кукуруза на сайте oplata.kykyryza.ru

Также в случае необходимости клиент может заказать бесконтактную валютную карту.

Classic-версия платёжного кабинета Кукуруза

Классическая версия кабинета перестала работать с 01.01.2018 года. При переходе по адресу http://classic.oplata.kykyryza.ru вы будете перенаправлены на новую версию кабинета https://mybank.oplata.kykyryza.ru

Регистрация в личном кабинете Кукуруза

Первое, что необходимо сделать до начала регистрации – обратиться в один из филиалов магазина Евросеть и оформить на себя карту вида Mastercard (World или Standard). Обычно для этого требуется только паспорт и пять минут свободного времени.

Имея на руках карту, можно сразу же выходить в интернет и открывать официальный сайт  Кукуруза. После этого ранее незарегистрированным пользователям нужно будет выполнить следующие действия:

  1. На странице, предназначенной для входа на сайт кликнуть надпись «Получить пароль» (она расположена сразу под полем, предназначенным для ввода пароля);
  2. В соответствующую графу окна, открывшегося после нажатия надписи, ввести штрих-код приобретённой карты;
  3. В поле, расположенном ниже, указать точную дату рождения;
  4. Кликнуть кнопку получения кода по СМС.

Регистрация в личного кабинета Кукуруза онлайн

В случае правильного указания всех запрошенных сведений владельцу карточки Кукуруза останется только перепечатать код из сообщения, которое поступит на его мобильный телефон. После этого можно будет произвести установку пользовательского пароля, который вместе со штрих-кодом или номером сотового будет использоваться для входа в личный кабинет.

Вход в платежный кабинет Кукуруза

Войти в личный кабинет

Чтобы войти личный кабинет после открытия классической или новой версии интернет-банка Кукуруза потребуется выполнить несколько шагов:

  1. Указать в специально отведённом поле штрих-код карты или номер своего мобильного;
  2. Чуть ниже ввести пароль;
  3. Поставить отметку напротив строки «Запомнить карту» (делать это на чужих устройствах не рекомендуется);
  4. Кликнуть кнопку с надписью «Войти».

Вход в личный кабинет Кукуруза

Если авторизация на сайте происходит впервые после замены карты, пользователю потребуется пройти процедуру подтверждения личности. С этой целью на его сотовый телефон будет оправлено SMS-сообщение с кодом.

Авторизация в личном кабинете Кукуруза по номеру карты

Как уже отмечалось выше, для входа в свой профиль клиенты интернет-банка Кукуруза могут использовать размещённый на карте штрих-код, либо свой телефонный номер. Выбор в этом случае остаётся за самим пользователем.

Вход в платежный кабинет Кукуруза по штрихкоду

Однако при каждой замене карты (что также приводит к смене штрих-кода), её владельцу придётся активировать обновлённый пластиковый ключ. Для этого потребуется нажать соответствующую ссылку, расположенную на форме входа в кабинет. При этом происходит смена пароля, который, как и при первичной регистрации, приходит в виде СМС-ки.

Возможности платежного кабинета Кукуруза

Сразу после авторизации на сайте клиенту банка становятся доступны следующие опции:

  • пополнение мобильного счёта без снятия комиссии;
  • оплата жилищно-коммунальных и интернет-услуг;
  • перевод средств на кошельки электронных платёжных систем;
  • оплата приобретений в онлайн-играх;
  • проверка наличия штрафов от ГИБДД, их оплата (также можно получать оповещения о выписке новых штрафных квитанций);
  • перевод денежных средств на любые банковские карты класса MasterCard, Maestro или Visa (независимо от того, в какой стране находится получатель);
  • отслеживание поступлений и списаний со счёта, получение выписок;
  • просмотр данных о размере кредитного лимита и величине минимальных обязательных платежей.

Помимо этого, карты Кукуруза обслуживаются во всех российских банках, а для их пополнения можно использовать карточку любой финансово-кредитной организации.

Проверка баланса Кукурузы онлайн по номеру карты

Все данные пользователя, внесённые в систему интернет-банка Кукуруза находятся под надёжной защитой. В целях предупреждения несанкционированного списания средств о счёта клиента, доступ к данным о нём предоставляется только при посещении личного кабинета.

Проверка баланса карты Кукуруза по номеру карты

Для этого потребуется авторизоваться на сайте при помощи своего логина и пароля, а также подтвердить осуществление процедуры входа введением поступившего на телефон кода. После этого откроется главная страница профиля, где будет представлена вся значимая информация о состоянии баланса основного и бонусного счёта.

Активация карты Кукуруза через личный кабинет

Активация карточки требуется в случае её замены. При предоставлении нового пластикового ключа взамен утерянного сотрудники Евросеть отправляют на сотовый пользователя активационный код (не следует его удалять, не завершив предварительно процедуру активации).

Чтобы возобновить пользование картой Кукуруза в привычном режиме, потребуется:

  1. Открыть форму входа в личный кабинет и кликнуть «Войти по заменённой карте»;
  2. В открывшемся окне активации указать штрих-код обновлённой карты;
  3. Ввести активационный код (который ранее был отправлен на телефон);
  4. Кликнуть кнопку «Активировать».

Активация карты Кукуруза по штрихкоду

На этом процедуру можно считать завершённой.

Бонусная программа – управление через личный кабинет kykyryza.ru

Участие в специальной программе лояльности позволяет клиентам Кукурузы накапливать на карте специальные бонусные баллы, которые можно использовать для получения скидок на различные товары, предлагаемые партнёрами программы.

Бонусная программа и акции Кукуруза

Чтобы бонусов набиралось как можно больше, рекомендуется принимать участие в акциях, которые организуют известные магазины. Полный перечень таких предложений можно найти на сайте интернет-банка Кукуруза в разделе «Акции».

Кредитная карта Кукуруза: как оформить онлайн

Оформление карт категории Standard и World происходит при личном обращении клиентов в салон Евросеть. Для ключей второго типа характерно начисление повышенного процента бонусов, а первые можно применять для оплаты любых покупок во всех городах мира.

Оформление кредитной карты Кукуруза в личном кабинете

Те пользователи, которые уже зарегистрированы в системе интернет-банка Кукуруза, получают возможность осуществить заказ дополнительных именных карт вида PayPass, либо PayPass Black в онлайн-режиме прямо из личного кабинета. Их особенностью является поддержка бесконтактной системы оплаты PayPass.

Помимо этого владельцы карт любой категории получают следующие преимущества:

  • безвозмездное использование возможностей интернет-банкинга и специальной программы для смартфонов;
  • получение до 3-7% годовых при подключении опции «Проценты на остаток»;
  • совершение покупок в кредит на сумму до 300 тысяч рублей;
  • наличие продолжительного льготного периода (до 55 дней);
  • отсутствие комиссии при совершении денежных переводов на другие карты Кукурузы.

В случае использования этих карточек в иностранных магазинах денежные единицы будут конвертироваться в соответствии с актуальным на день совершения покупки курсом Центробанка.

Оплата с карты Кукуруза онлайн

Оплата кредитов и услуг в личном кабинете Кукурза

Все платежи, которые клиент банка Кукуруза может осуществить, используя свою карту, вынесены в отдельный блок с соответствующим названием. Там представлено всё, что необходимо: начиная от пополнения мобильного счёта и заканчивая оплатой штрафов. От пользователя требуется только выбрать требуемый пункт и произвести выплату.

Справка! Для тех случаев, когда нужный получатель не обнаруживается в общем перечне, предусмотрен раздел «Остальные».

Погашение кредита

Данная функция позволяет выплачивать с карты Кукуруза кредиты, взятые в любом из российских банков. Для этого достаточно выбрать в блоке «Платежи» раздел «Погашение кредитов» и указать всю необходимую для совершения денежного перевода информацию (наименование организации и реквизиты счёта).

Пополнение баланса

При внесении средств на счёт карточки с помощью интернет-банка Кукуруза списания комиссии не происходит. От клиента требуется только кликнуть пункт «Пополнить» на главной странице пользовательского кабинета и выбрать требуемый способ внесения средств на счёт. В течение нескольких секунд с момента проведения платежа счёт будет пополнен.

Перевод на другую карту с карточки Кукуруза

Отправка денежных средств на другие карточки осуществляется через раздел «Переводы», где предлагается сразу несколько способов осуществления процедуры:

  • по номеру пластикового ключа;
  • по ФИО адресата;
  • по номеру кошелька в электронной платёжной системе;
  • по реквизитам счёта.

То, как долго будут перечисляться деньги, и в каком размере будет взиматься комиссия за перевод (обычно она составляет как минимум 1% от всей суммы, либо 30 рублей), зависит от банка-получателя. До поступления средств на счёт адресата может пройти до 3-х рабочих дней.

Внимание! Сотрудники онлайн-банков или интернет-магазинов никогда не просят ввести или назвать ПИН-код. Эти данные могут потребоваться только мошенникам.

Оплата по расписанию: как настроить

Если определённые операции приходится регулярно повторять, то пользователь карты Кукуруза может создать их шаблон. Это позволит совершать необходимые операции в одно нажатие, избегая необходимости повторного введения данных. Помимо этого уже созданный шаблон можно настроить на автоматическое внесение оплаты в заранее установленный день.

Просмотр платёжной истории

Со сведениями обо всех операция, проводившихся с использованием карты, можно ознакомиться в платёжном кабинете. Пользователь может по желанию формировать выписки за любой требуемый период: неделя, месяц, год. Запрашиваемые данные будут представлены в виде таблицы с информацией о:

  • дате проведения операции;
  • сумме выплаты;
  • получателе.

Также могут присутствовать дополнительные комментарии. При желании таблицу можно экспортировать в электронный документ для последующей обработки или печати.

Приложение Мобильный банк для карты Кукуруза

Клиенты, предпочитающие выходить в интернет при помощи смартфона, могут воспользоваться специальным приложением. Оно позволяет совершать те же операции, которые доступны при открытии личного кабинета через браузер компьютера. Помимо этого пользователь будет получать мгновенные уведомления о последних обновлениях счёта.

Можно ли скачать

Официальное приложение, предназначенное для мобильного банкинга, доступно всем  владельцам карт Кукуруза, которые используют устройства, работающие на платформе iOS серии 9.0 и выше, либо Android – не ниже, чем 4.2.

Горячая линия

Со всеми вопросам касательно использования карты Кукуруза и сервисов личного кабинета следует обращаться к операторам службы поддержки. Для этого предусмотрено сразу две горячих линии: 8-(800)-777-77-10

Источник: https://kukuruza-kabinet.ru/fakticheski-vypolnennye-raboty-jeto/

2. Доказательства фактически выполненных работ при одностороннем расторжении договора подряда

Статья 717 ГК РФ, устанавливая обязанность заказчика при одностороннем отказе от договора уплатить подрядчику часть согласованной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от договора, не определяет, каким образом должен подтверждаться факт выполнения указанной части работ и необходима ли их приемка заказчиком. На практике возникают споры по поводу того, какими доказательствами подрядчик может подтвердить объем выполненной части работы.

2.1. Вывод из судебной практики: Доказательством фактически выполненных работ при одностороннем расторжении договора является двусторонний акт приема-передачи.

Бесплатная юридическая консультация:

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 13.07.2009 N Ф/2009(8132-А75-10) по делу N А/2008

Источник: http://mebel-kapital.ru/fakticheski-vypolnennye-raboty-jeto/

Приемка выполненных работ в строительстве

Фактически выполненные работы это

Основная цель существующих видов приемки – это проверка качества выполненных работ.

На законодательном уровне закреплено, что застройщик обязан в ходе проведения приемки объекта, вместе с подрядчиков исследовать результаты работы, и в случае обнаружения нарушений или частичного невыполнения обязательств сообщить эту информацию подрядчику.

Результаты приемки фиксируются в специальном акте, на который в будущем может опираться заказчик в ходе выяснения обстоятельств (если были недочеты) или при расчете со строительной компанией.

Как правило, объем фактически выполненных работ устанавливается на основании нормативной (технической и исполнительной) документации, а также на основании проведенных испытаний (проверка электрооборудования и т.д.) и обмеров, организованных до осуществления финансово-технического аудита. Для определения фактического объема выполненных работ используют следующие виды приемки:

  • Промежуточная. Этот вид приемки проводится в том случае, если текущие конструкции при выполнении следующих строительных работ будут недоступны для осмотра (несущие колонны, фундамент и т.д.);
  • Частичная. Если объект строительства – не одно здание, а комплекс, то его проверяют по частям для того, чтобы исключить простой конструкции и ввести объект в эксплуатацию (если это жилой комплекс, например). Это главное отличие частичной приемки от промежуточной.
  • Полная. В этом случае, приемка проводится по всему объекту комиссией, в которую входят сторонние эксперты, подрядчики, субподрядчики и другие (круг лиц определяется застройщиком и подрядчиком). Специалисты проводят полную проверку всех эксплуатационных характеристик оборудования, качество используемых материалов и т.д.

Стоимость фактически выполненных работ определяется на основании документов с полным перечнем проведенных строительных и отделочных работ, указанным в договоре подряда. Соответствие результата работы заявленным заказчиком требованиям определяется посредством строительной экспертизы.

В ходе осмотра объекта экспертами все данные фиксируются, фотографии недочетов прикладывают к заключению.

По окончании проверки, смета делится на 3 части: категории смет с правильным расчетом, позиции смет с ошибочным расчетом (неверный состав работ или цена материалов), категории смет с нерациональным расчетом.

Далее фактическую стоимость всех проведенных работ суммируют и получают общую фактическую стоимость выполненных работ, именно эту сумму потом сравнивают с предъявленной к оплате. Заключение эксперта является официальным документом и может применяться в суде.

Порядок составления акта приемки выполненных работ

После подписания договора между застройщиком и подрядной компанией, строительная организация (подрядчик) заводит журнал учета выполненных работ. Он включает в себя данные сметы с разбивкой по месяцам, такой способ позволяет облегчить и ускорить предстоящую сдачу объекта.

На основании данных журнала ежемесячно составляется акт приемки выполненных работ, который необходимо подписать у технадзора, поставить печать и с этим документом отчитаться в строительном управлении. В верхней части акта приемки выполненных работ в обязательном порядке указывается наименование застройщика, подрядчика, объекта, а также отчетный месяц и год.

Порядок осуществления сдачи и приемки выполненных работ в строительстве

Ежемесячно руководитель строительных работ на месте (прораб, мастер) приглашает представителя технадзора на объект для демонстрации фактических физических результатов проделанной работы. Производится обмер возведенных конструкций, а также проверка качества.

Представитель технадзора сверяет результаты проверки с данными журнала учета, а также учитывает последовательность выполнения строительных работ и их соответствие установленной технологии.

Проверке также подвергаются паспорта изделий и конструкций, сертификаты, результаты проведенных испытаний на соответствие эксплуатационным характеристикам (если такие были проведены).

В случае успешного завершения проверки, объект может считаться успешно сданным.

Источник: https://stroj-expert.ru/priemka-vypolnennyh-rabot-v-stroitelstve

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.